Consejo de Estado. Incumplimiento contractual. Cumplimiento tardío. No libera al contratista. Mayor permanencia en obra. Obras adicionales. Requieren autorización de la entidad pública. Salvedades y constancias. Modificación del contrato. Formalidad. Ejecución de obras por fuera del plazo. Amortización del anticipo. (2021)

"... el cumplimiento tardío de las obligaciones no libera al contratista de las consecuencias jurídicas de la mora, como podría ser la indemnización de los perjuicios sufridos por la entidad". “La Sala recuerda que existe una estable línea jurisprudencial[1][2], según la cual “del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las modificaciones, adiciones, prórrogas, [o] suspensiones”. "... si un contratista cumple con sus obligaciones contractuales por fuera del plazo de ejecución, y la entidad decide recibir la prestación que se le adeuda, resulta lógico que el contratista tenga el derecho de recibir la contraprestación de las prestaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción".