Correo Electrónico Contraseña
Registrarse |  ¿Olvidó su contraseña?




 

Contrato de obra pública. Anticipo. Incumplimiento contractual por parte de la entidad contratante.
By: System Administrator on jueves, marzo 18

Saneamiento de la nulidad procesal – sucesión procesal y efectos de la Sentencia.

 

 

Excepción de contrato no cumplido – perjuicios derivados del incumplimiento.

 

 

Contrato de obra pública – anticipo – incumplimiento contractual.

 

“El hecho de que XXXX no manejara e invirtiera adecuadamente el anticipo parcial que le fue entregado por la EDT no permite dar aplicación a lo previsto en el artículo 1609 del Código Civil[1], toda vez que la obligación de la EDT de entregar el anticipo era anterior a la de manejarlo e invertirlo adecuadamente. Por consiguiente, la mora del contratista en su obligación de buen manejo y correcta inversión del anticipo no enervó la mora de la entidad en su obligación de entregar el anticipo pactado.

 

Si bien las consideraciones sobre la indemnización de perjuicios que debe reconocerse al proponente vencido no son aplicables al caso concreto, la Sala comparte la condena impuesta por el Tribunal a la EDT. En efecto, como el inicio del contrato de obra XXXX estaba supeditado a la entrega completa del anticipo por parte de la EDT, ante el incumplimiento de la entidad demandada, XXXX vio su derecho de crédito lesionado, al no haber podido ejecutar el contrato. Como lo indicó el Tribunal, uno de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento fue que el contratista dejó de percibir la utilidad que esperaba”.

 

La Sala mantuvo la condena impuesta a la entidad demandada “obtenida de restar a la utilidad esperada del contrato de obra XXXX actualizada a la fecha de la Sentencia ($35.362.193,) las sumas del anticipo parcial recibido que el contratista destinó a “los gastos propios de perfeccionamiento”, también actualizadas a la fecha de la Sentencia ($12.908.167,74), condena que será actualizada, como fue solicitado en la demanda y establecido en la Sentencia de primera instancia…”.
Consejo de Estado. Contrato de obra pública – anticipo – incumplimiento contractual.



[1] Artículo 1609: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o nos e allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Go Back